BASES DE COTIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNAL

(INSTITUCIÓN) BASES DE CONCURSO DEFINICIÓN ES EL DOCUMENTO
BASES LABORATORY ACCREDITATION GUIDELINES RATIONALE AN ACCREDITED
BASES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

BASES Y NORMAS DEL CAMPEONATO DE PARCHÍS
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA BASES DEL
RESPONSABLE DEL AREA DE DESARROLLOS INTEGRACIONES Y BASES

BASES DE COTIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNAL DEL CANTON BELLA VISTA, DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN

_{BASES
DE COTIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNAL DEL
CANTON BELLA VISTA, DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN.}

_{SUMINISTRO
DE MATERIALES Y MANO DE OBRA,}

_{PARA
LA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNAL, EN EL CANTON BELLA VISTA,
DEL MUNICIPIO IXCHIGUAN, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.}

_{MUNICIPALIDAD
DE IXCHIGUAN.}

_{La
Municipalidad de Ixchiguán, del Departamento de San Marcos, en
cumplimiento con las disposiciones que establece la Ley de
Contrataciones del Estado, invita a participar, en la presentación
de oferta, para la obra: construcción de una Auxiliatura
Comunal en el Cantón Bella vista, del Municipio de
Ixchiguán, de acuerdo a las disposiciones y especificaciones
de la ley.}

_{1.1 FECHA
LÍMITE DE ENTREGA DE OFERTAS:}

_{La
recepción de ofertas comienza desde el día de la
publicación del presente concurso, finalizando la misma el día}_{Viernes 23}_{de
Mayo de 2,008, a las 12:00 horas: en la Secretaria Municipal, Sede de
la Junta de Cotización, en donde también se verifican
planos y especificaciones técnicas para participar en el
presente evento.}

_{1.2 PREPARACION
DE LA OFERTA:}

_{Las
Empresas individuales, Sociedades o Jurídicas, interesadas en
participar deberán examinar la totalidad de la documentación,
las condiciones y las especificaciones que rigen para esta Cotización
Solo se aceptara una oferta por Persona o Empresa individual,
sociedad o jurídica, caso contrario el oferente será
descalificado.}

_{Las
Empresas individuales, Sociedades o Jurídicas oferentes
proveerá toda la información requerida en la presenta
invitación a Cotizar, en Un Sobre debidamente Rotulado y
debidamente cerrado, no se tomaran en cuenta las ofertas que
presenten borrones, enmiendas, omisiones, adiciones o entrelineados
que no estén debidamente salvados antes de la firma del
representante legal.}

_{DISPOSICIONES
GENERALES,}

_{PARA
LA CALIFICACION DE LOS OFERENTES.}

_{2.1 FORMA
DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA OFERTA:}

_{La
propuesta, que en adelante se llamará “OFERTA”, la
presentará el oferente en sobre debidamente cerrado, rotulado
con el nombre de la Empresa Oferente y Título asignado a la
presente invitación a ofertar, en papel membretado de la
Empresa o similar, compuesto de Original y una Copia. Cada hoja
deberá ser numerada y foliada. Los formularios de Solicitud de
Cotización, son entregados en la Secretaría
Municipal.}

_{2.2 DOCUMENTOS
QUE ACOMPAÑARAN LA OFERTA:}

_{Las
Empresas individuales, Sociedades o Jurídicas acompañaran
Su Oferta de la siguiente documentación, en primera instancia
de conformidad con lo que exige el Articulo 9, del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Deberá Presentar los
Documentos Siguientes:}

_{La
Oferta, Firmada y Sellada Por el Representante Legal de la Empresa
Oferente, Elaborada a maquina o computadora, sin enmiendas,
tachones ni borrones, firmada y Sellada por el oferente o su
representante legal. El formulario de cotización será
solicitado en la secretaría Municipal, Ixchiguán}
_{Declaración
Jurada ante un Notario, de que el Oferente No es Deudor Moroso del
Estado.}
_{Fotocopia
de patente de comercio en el caso de ser persona individual y de la
patente de comercio y de sociedad en el caso de ser persona
jurídicas.}
_{Numero
de identificación tributaria. Constancia de inscripción
en la SAT.}
_{Certificación
de Inscripción al Impuesto sobre el Valor Agregado, IVA.}
_{Constancia
de inscripción al IGSS. . . . . … . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Inscripción a la SCEP.}
_{Fotocopia
de la ultima declaración jurada del Impuestos Sobre la Renta,
(ISR). IETAAP.}
_{Fotocopia
del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el
Registro correspondiente en caso de no comparecer el propietario.}
_{Fotocopia
de Cedula completa del Representante Legal de la Empresa Oferente.}
_{Fianza
de sostenimiento de oferta por el 1% del valor de la oferta, que
deberá de estar vigente hasta que sea sustituida por la
fianza de cumplimiento, en el caso del adjudicatario. En cualquier
caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una
vigencia de 120 días.}
_{Precalificación
especifica original, del Proyecto. Vigencia del precalificado del
año.}
_{Fotocopia
autenticada del precalificado de la Empresa.}
_{Fotocopia
de colegiado activo}
_{Presupuesto
desglosado, integrado, cronograma de avance físico y
financiero}
_{Constancia
de visita de campo, en donde se llevará a cabo el proyecto,
extendida por la Secretaría Municipal.}

_{Comprometiéndose
la empresa ganadora a presentar los requisitos a solicitud de la
Junta de Cotización o de la Autoridad Superior de esta
municipalidad.}

_{2.3 PRECIOS
Y MONEDA DE LA OFERTA:}

_{El
Costo de la Oferta para la presente invitación a cotizar será
expresado en la unidad monetaria de Circulación Nacional, “El
Quetzal”.}

_{Los
precios deben tener incluidos todos los impuestos, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), y cualquier otro impuesto local
que sea aplicable.}

_NOTA:_{No
se aceptaran solicitudes de reajuste de precios después de que
la oferta haya sido presentada.}

_{Costo
bases de cotización en papel será de doscientos
quetzales exactos. Moneda Nacional (Q200.00 incluye planos)}

_{2.4 CONSULTAS
Y ACLARACIONES}

_{La
municipalidad de Ixchiguán, resolverá cualquier duda a
todas a las Empresa que así lo requieran, para lo cual deberán
abocarse a la Secretaria Municipal, Sede de la Junta de Cotización
Municipal. O bien al Teléfono 77679423.}

_{La
publicación de los resultados será dada a conocer a
través del Portal de www.guatecompras.gt.}

_{2.5 FIANZA
DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA:}

_{La
firmeza de su oferta la caucionaran los oferentes mediante fianza,
cheque certificado o en efectivo por el UNO POR CIENTO (1%) del valor
de su oferta.}

_{Si
la garantía es prestada mediante Fianza de Sostenimiento de
Oferta, la póliza deberá ser emitida a favor y entera
satisfacción de la Municipalidad de Ixchiguán, por una
afianzadora de reconocida solvencia financiera para operar en la
Republica de Guatemala.}

_{Si
la garantía consiste en cheque certificado, se realizara a
nombre de la Tesorería Municipal, y si consiste en efectivo,
deberá hacerse en quetzales, depositado en la Tesorería
Municipal.}

_{Los
oferentes estarán obligados a sostener sus ofertas hasta que
se les notifique oficialmente la aprobación de la
adjudicación, y en todo caso la fianza de sostenimiento de
oferta tendrá una vigencia de 120 días, según la
ley de la materia. El adjudicatario acepta y se compromete a que una
vez vencido el plazo de vigencia de dicha fianza, se prorrogara hasta
que sea substituida por la fianza de cumplimiento de contrato,
debiendo presentar inmediatamente la póliza de prorroga
respectiva. El calificado en segundo lugar deberá mantenerla
vigente hasta que se le notifique oficialmente la aprobación
del contrato por la autoridad superior correspondiente.}

_{Al
ser aprobada la adjudicación, la Municipalidad de Ixchiguán,
San Marcos, por medio de la Junta cotizadora Municipal, lo hará
del conocimiento de los oferentes por el sistema de Guatecompras,
para que se cancelen su garantía de sostenimiento de oferta.}

_{La
garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva
por cualquiera de las razones siguientes:}

_{a.- Si
el adjudicatario no sostiene su oferta.}

_{b.- Si
el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro
del plazo que señala el Articulo 36 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.}

_{c.- Si
el adjudicatario, habiendo suscrito el contrato, no presenta la
póliza de la fianza de cumplimiento dentro del término
que fija el artículo 36 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, como requisito previo a la aprobación
del contrato.}

_{En
cualquiera de los casos anteriores, la adjudicación que se
hubiere hecho quedara sin efecto debiendo ser llamado a negociar el
Oferente Calificado en el Segundo lugar.}

_{Con
base en el informe que rinda el Supervisor, la Municipalidad de
Ixchiguán, del departamento de San Marcos, exigirá por
escrito el pago de la fianza, acompañando la información
y documentación pertinente y la afianzadora hará el
pago conforme lo establece el Artículo 1030 del Código
de Comercio. Todo lo anterior se hará constar expresamente en
la póliza respectiva y, si la caución fuere en
efectivo, al hacer el depósito el Oferente aceptara que, debe
de incumplir, no se le reintegrara la garantía presentada.}

_{2.6 FIANZA
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:}

_{Para
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el Contrato, el adjudicatario deberá presentar
fianza por un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato
respectivo. La fianza de cumplimiento cubrirá los aspectos
contemplados en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los porcentajes allí señalados.
La póliza de dicha fianza deberá ser emitida a favor y
entera satisfacción de la Municipalidad de Ixchiguán,
del departamento de San Marcos, una Afianzadora de reconocida
solvencia financiera, autorizada para operar en la Republica de
Guatemala.}

_{La
constitución y presentación de la Fianza de
Cumplimiento de Contrato será requisito previo a la aprobación
del contrato por la autoridad superior correspondiente. El contrato
deberá quedar aprobado dentro del término que fija el
Articulo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.}

_{La
Municipalidad hará efectiva la fianza de Cumplimiento en los
siguientes casos:}

_{Si
el contratista no presenta los Certificados de Garantía de
Funcionamiento y Calidad dentro de los quince (15) días
siguientes a la entrega de servicios contratados.}
_{Si
el Contratista no presenta la constancia que extienda la
municipalidad de Ixchiguán, del departamento de San Marcos,
de haber recibido a su entera satisfacción los servicios
objeto del contrato.}
_{Si
el contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la
Ley y del contrato, Si se produjera el incumplimiento por parte del
contratista, la Municipalidad de Ixchiguán, del departamento
de San Marcos, solicitara por escrito y en forma fundamentada el
pago de la fianza a la afianzadora, debiendo esta ultima hacer el
pago conforme el articulo 1030 del condigo de comercio (10 días
cuando hay afianzamiento directo y 30 días cuando hay
re-afianzamiento), Todo lo anterior se hará constar
expresamente en la póliza respectiva.}

_{2.7 FIANZA
POR ANTICIPO:}

_{Previo
a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista
constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el
mondo de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía
podrá reducirse al máximo del saldo deudor y estará
vigente hasta su total de amortización. El reglamento
estableceré el procedimiento de reducción y lo
concerniente en los casos de rescisión, resolución y
terminación del contrato.}

_{2.8 FIANZA
DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO:}

_{El
contratista responderá por la conservación de la obra,
mediante deposito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su
elección a favor de esta Municipalidad que cubre el valor de
las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables
y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho
(18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la
obra. La garantía de conservación de obra, o de calidad
y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al
quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como
requisito previo para la recepción de la obra o servicio.}

_{El
vencimiento de tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo
anterior, no exime al contratista de las responsabilidades de
destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su
parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la
recepción definitiva de la obra o servicio.}

_{2.9 FIANZA
POR SALDOS DEUDORES}

_{Para
garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor
de la Municipalidad de Ixchiguán, del departamento de San
Marcos, en la liquidación, el contratista deberá
presentar fianza, deposito en efectivo, constituir hipoteca o prenda,
a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original
del contrato. Esta garantía deberá otorgarse
simultáneamente con la conservación de obra como
requisito previo para la recepción de obra o servicio.
Aprobada la liquidación, si no hubiera saldos deudores se
cancelara esta garantía.}

_{PROCEDIMIENTO
PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS}

_{Las
ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente
procedimiento:}

_{3.1
PRIMERA FASE:}

_{Revisión
documental de carácter excluyente, en la cual se comprobara
que este completa la documentación exigida.}

_{La
falta de alguno de los documentos indicados en la Inciso 2.2,
“}_{documentos
que acompañaran la oferta}_{”,
será causa justificada para rechazar la Misma.}

_{Cualquier
intimidación, o insinuación por parte del oferente
será causa para excluir la misma.}

_{3.2
SEGUNDA FASE:}

_{De
conformidad como lo establece la ley, únicamente para las
ofertas aceptadas en la primera fase, como se margina a continuación
serán aplicados los criterios de calificación
siguiente:}

_{Oferta
Económica, presentada por las Empresas individuales,
Sociedades o Jurídicas, que participen.}
_{Si
el Precalificado Cuenta con la especialidad, y capacidad económica
acorde a la presente bien o servicio que se esta cotizando.}
_{El
Tiempo de Experiencia con el que cuenta la empresa en la ejecución
de este bien o servicio causa del presente proceso de cotización.}

_{3.3 SANCIONES
PECUNIARIAS:}

_{Si
el Contratista se atrasare en la entrega del servicio dentro del
plazo establecido en el contrato, pagara una sanción por
retraso equivalente al CERO PUNTO CINCO POR MILLAR (0.5) del monto
del contrato por cada día de atraso en que se incurriere.}

_{ESPECIFICACION
DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS.}

CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNAL PARA EL CANTON BELLA VISTA, DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN, SAN MARCOS.

01 Trabajos preliminares. 95.00 M2.
02 Zapatas Z -1 11.00 U.
03 cimiento Corrido 52.75 ML.
04 Muro de cimentación 33.23 M2
05 Solera de Humedad 57.51 ML
06 Columna C -1 11.00 U
07 Columna C-2 06.00 U
08 Columna C-3 19.00 U
09 Columna C-4 02.00 U
10 Solera intermedia 37.35 ML
11 solera sillar de gota 10.00 ML
12 solera sillar sin gota 01.56 ML
13 Solera corona 47.66 ML
14 Viga V-1 07.00 ML
15 Viga V 2 16.21 ML.
16 Levantado de muros 98.66 M2
17 Repello + cernido. 96.42 ML
18 Piso de concreto alisado 73.98 M2
19 Baqueta de concreto 14.35 M2
20 Ventanas. 12.44 M2
21 Puertas P-1 01.00 U
22 Puertas P-2 01.00 U
23 Puertas P-3 02.00 U
24 Puertas P-4 02.00 U
25 Instalación eléctrica 1.00 Global
26 Losa 88.33 M2
27 Instalación de agua 1.00 Global
28 Instalación de drenaje 1.00 Global
29 Accesorios para baños 1.00 Global
30 fosa Séptica 1.00 Global.
31 Pozo de Absorción 1.00 Global
Última Línea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTA:

EL MATERIAL A UTILIZAR DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD.

La Municipalidad de Ixchiguán, Solicitara a la Empresa Adjudicada, los estudios correspondientes al proyecto, cuando lo crea conveniente, adquiriendo la Empresa la Obligación de Proporcionarlos.

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO BASES PROYECTOS
08%20Bases%20Emprendimientos%20
1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE ACCESS Y BASES DE DATOS

Tags: auxiliatura comunal, de auxiliatura, construccion, bases, auxiliatura, cotizacion, comunal